工程延期单_范文大全

工程延期单

【范文精选】工程延期单

【范文大全】工程延期单

【专家解析】工程延期单

【优秀范文】工程延期单

问题一:什么是工程延期和工程延误?它们的区别是什么?如何处理?

延期和延误是相当的,是指对承包商而言相当于业主的说法的,即对于承包商来讲,属于业主应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延期;属于承包商应承担的责任或原因而造成工期的订长,这种就叫工程延误。

延期和延误都是未按期完成计划,它们的区别就在于延期是由业主承担责任,而延误则是由承包商承担责任。

处理方法:延期应由业主按合同约定予以工期顺延(即工期赔偿),以及承担或有费用和或有利润的赔偿(菲迪克条款下是可以赔偿利润的,而中国的合同范本难以支持利润的索赔);延误则承包商会被按合同约定的处罚条款和实际竣工后所延误的工期数承担违约金,并就工期延误或有的对业主造成的损失予以赔偿。

问题二:工程临时延期和最终延期的区别? 10分

终延期指的是工程最后延期多少。

问题三:工程延期与工程延误的区别

延期和延误是相当的,是指对承包商而言相当于业主的说法的,即对于承包商来讲,属于业主应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延期;属于承包商应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延误。

延期和延误都是未按期完成计划,它们的区别就在于延期是由业主承担责任,而延误则是由承包商承担责任。

问题四:工程延期单格式

写工程概况,目前施工状况,施工中的赶工情况,特别要写施工中申请延期的理由,延期多少。以后的措施等

问题五:工程延期的原因有哪些?

因以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期可以相应顺延:

(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。

(2)发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的。

(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行的。

(4)设计变更和工程量增加的。

(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。

(6)发生不可抗力。

(7)专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。

以上这些情况工期可以顺延的根本原因在于,这些情况属于发包人违约或者是应当由发我人承担的风险。反之,如果造成工期延误的原因是承包人的违约或都应当由承包人承担的风险,则工期不能顺延。

当发生工期可以顺延的情况时,应按以下做法予以确认。承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内,应将延误的工期向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后的14天内予以确认答复,逾期不予答复,视为报告要求已经被确认。

当然,工程师确认的工期顺延期限应当是事件造成的合理延误,由工程师根据发生浮件的具体情况和工期定额、合同文件等的规定予以确认。经工程师确认顺延的工期应该纳入合同工期,作为合同工期的一部分。如果承包人不同意工程师的确认结果,则按合同规定的争议解决方式处理。

问题六:工程延期报告怎样写 5分

工程延期申请说明

由于我单禒施工的城西安置房C1-C6#楼工程,于 年 月 日开始施工,计划竣工时间为 年 月 日,总工期270日历天,该工程实际于 年 月 日开工,计划 年 月 日竣工验收,总工期270天,超过合同工期30天是以下原因造成:

1、因今年二、三月份雨水天气较多,导致基坑积水,挖机无法正常工作,为了保证施工质量和安全施工,机械台班停工半个月,同时接监理工程师通知,该段时间暂停施工,共延期15天。

2、因今年二、三月份雨水天气较多,导致工人无法正常施工,故因降雨无人施工共延期15天。

建筑装饰工程有限公司

二○一二年三月二十三日

问题七:工程延期的依据及工期计算

工程延期的依据:1. 设计变更引起 、2施工工序变更引起、施工方案变更引起

3、雨季、停水停电 累计时间 4.额外增加工程量引起

(以上文件都是计算的依据)

工期:在计算工期时,按以上内容(各项确认需要的天数)依据确定工作时间。然后汇总,

按时间顺延即可! 即:原来工期+后补的天数=总工期时间、

问题八:工程延期罚款问题

每延误一天罚款比例:0.5/500=0.1%,300*0.1%*120=36

问题九:工程延期申请

遇到这种自然情况应该及时打报告或你说的工程延期申报表给监理方,按照正常的规定要求应该可以能延期的,要及时报给监理。合同规定中有个期限的,你过了这个期限再报,监理会咬住这个不管的,你及时报了在规定时间内监理或甲方未做任何答复那就是认可了。说个不好听的,将来就是去仲裁什么的这个也是有力证据。当然一般情况下,参亥各方还是应该和睦相处的,和气生财嘛。但是该自己一方做的要想到做到,以备需要。呵呵。。。仅是个人意见。

问题十:建筑工程延期需要办理哪些手续

《中华人民共和国建筑法》第二章第十条 在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内,向犮证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

建筑工程恢复施工时,应当向犮证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报犮证机关核验施工许可证。

字典词典大学生的定义大学生的定义【范文精选】大学生的定义【专家解析】关于除夕的来历关于除夕的来历【范文精选】关于除夕的来历【专家解析】长征精神体会长征精神体会【范文精选】长征精神体会【专家解析】